Duyurular

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  • Görele ilçesi Tepebaşı mahallesi 140 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 3.336,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde; Kaba inşaatı Görele Belediye Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının finansmanıyla yapılmakta olan 3.500,00 m2 kullanım alanına sahip Tekstil fabrikası binası, Görele Belediye Meclisinin 05.12.2022 tarih ve 101 sayılı kararına istinaden ince inşaat, mekanik, sıhhi tesisat ve elektrik imalatları yapılarak işletilmek üzere on (10) yıl süreyle kiraya verilecektir.
  • İhaleye ait şartname ve ihale dokümanını oluşturan belgeler, ilan panoları ve gorele.bel.tr/duyurular internet adresinden görülebilir. Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 TL (iki bin) karşılığında satın alınabilir.
  • İhale 03.03.2023 Cuma günü saat 14:00’de Görele Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık ihale usulüyle yapılacaktır.
  • İhale konusu taşınmazın ilk yıl için tahmin edilen bedeli 20.000,00 TL/Ay (toplam 240.000,00 TL/Yıl) olup kira bedelleri aylık olarak ödenecektir. İsteklilerin, tahmin edilen bedelin yüzde altısından (%6) az olmamak üzere geçici teminata ilişkin belgeyi aşağıda istenilen belgeler ile idareye sunmaları gerekmektedir.
  • İhaleye katılmak için isteklilerin, aşağıda istenilen belgeler ve kiraya verilecek tesisin faaliyetine başlamasıyla en az üç yüz (300) personeli çalıştırılacağına dair taahhütnameyi ihale teklif dosyasında idareye sunması gereklidir.

Gerçek kişiler:

  • Tebligat için Telefon, Belgegeçer, Elektronik Posta Adresini gösterir adres belgesi.
  • Vekil olarak katılanların Noter Tasdikli vekaletnamesi ve İmza beyannamesi.
  • İsteklinin İmza Beyannamesi.
  • Geçici teminata ilişkin belge
  • İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  • Nüfus Kayıt belgesi veya Kimlik Fotokopisi.
  • Tüm Sayfaları imzalanarak şartları kabul edildiği beyan edilen Şartname.
  • Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

Tüzel Kişiler:

  • Tebligat için adres beyanı,
  • Vergi Mükellefi olduğuna dair belge,
  • Geçici teminata ilişkin belge
  • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
  • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
  • İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  • İhale şartname bedeline ait makbuz,
  • İhale tarihinden en fazla üç (3) gün önce düzenlenmiş, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.
  • Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

İlan olunur.

KADIN ELİNDE DEĞER BULAN GÖRELE SÜT PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME ALIMI

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN ELİNDE DEĞER BULAN GÖRELE SÜT PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/161297

 

1-İdarenin
a) Adı : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S. Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KADIN ELİNDE DEĞER BULAN GÖRELE SÜT PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8 kalemden oluşan Belediyemiz Kadın Elinde Değer Bulan Görele Süt Projesi kapsamında malzeme alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Görele Belediyesi Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye Mütakip (izleyen) 15 (onbeş) gün içerisinde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye Mütakip (izleyen) 15 (onbeş) gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.03.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

    15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

C 20/25 HAZIR BETON, FİLLER MALZEME (0-19 MM) VE KIRMA KUM (0-7 MM) MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/71265

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

b) Niteliği, türü ve miktarı : İhale kapsamında alınacak malzeme listesi aşağıda açıklanmıştır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1) İhale kapsamında alınacak olan hazır betonun nakli beton mikseri ile yüklenici tarafından Görele Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde idare tarafından bildirilen çalışma sahalarına yapılacaktır. 2)İhale kapsamında alınacak olan 0-19 mm Filler Malzeme nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkiisinde, (5 inci km de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. 3)İhale kapsamında alınacak olan 0-7 mm Kırma Kum Malzemesinin nakli yüklenici tarafından Görele Belediyesinin Tepebaşı mahallesi Çanakçı Yolu Tüp Depoları mevkisinde, (5’inci Km’de bulunan depolama alanına) ve/veya idarece ihtiyaç duyulan inşaat sahalarına yapılacaktır. İsteklilerce teklif fiyatlar nakliye dahil olarak verilecektir. Malzeme alımları belirtilen hususlar dahilinde 31.12.2023 tarihine kadar yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi  
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.02.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediyesi İhale Salonu
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhale konusu  C 20/25 Hazır Beton için sunulan ”G” Uygunluk Belgesinin TS EN 206 standartlarında olması zorunludur.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  • Görele Belediye Başkanlığınca Orman Genel Müdürlüğünden kiralanan 23,9 hektar “Dokuzgöz Konaklamalı Orman Parkı” belediye meclisinin 09.05.2022 tarih ve 42 sayılı kararına istinaden belediye encümeninin 16.11.2022 tarih ve 70 sayılı kararı uyarınca bölge turizmine kazandırılarak ilçenin turizm yoluyla kalkındırılması amacıyla, onaylı Gelişim ve Yönetim Planına uygun projelendirilmesi; Projelerine göre idari ve sosyal binalar, ibadethane, duş, wc, benzeri yapılar ile alt ve üst yapıların, çevre düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.c, 45 ve 64’üncü maddelerine göre onsekiz (18) yıllığına kiraya verilecektir.
  • İhale dokümanı Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 2000,00 TL (ikibin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından ve ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamedeki hükümlerin aksine bir itirazda bulunamaz.
  • İhale, 04 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 14:00’da Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12. Görele/GİRESUN adresinde; Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
  • Taşınmazın muhammen kira bedeli KDV hariç 30.000,00 (otuz bin) Türk lirasıdır. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar muhammen bedele dahil olmayıp ihaleyi alana aittir. İhale uhdesinde kalan istekliler kira bedelini ve diğer giderleri sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir.
  • İsteklilerden, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin % 6’sından (yüzde altı) az olmayacak şekilde 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun geçici teminat istenilecektir.
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 04 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 12:00’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Teklif zarflarının üzerinde ihalenin ve isteklinin bilgileri açıkça yazılacak, kapatıldığı yerler kaşe ve/veya imzalanacaktır.
  1. Gerçek Kişiler:

Tebligat için Telefon, Belgegeçer, Elektronik Posta Adresini gösterir adres belgesi. Vekil olarak katılanların Noter Tasdikli vekaletnamesi ve İmza beyannamesi. İsteklinin İmza Beyannamesi. Şartnamede belirtilen nitelikte Geçici Teminata ilişkin Belge. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. Nüfus Kayıt belgesi veya Kimlik Fotokopisi. Tüm Sayfaları imzalanarak şartları kabul edildiği beyan edilen Şartname. Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

  1. Tüzel Kişiler:

Tebligat için adres beyanı, Vergi Mükellefi olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Geçici Teminata ilişkin belgeler, İhale dokümanı satın aldığına dair belge. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale tarihinden en fazla üç (3) gün önce düzenlenmiş, Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge. Görele belediye başkanlığına vadesi geçmiş, muaccel hale gelmiş borcu olmadığını gösteren belge.

  • İhaleyi yapan idarenin İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; Ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.
  • İlan olunur.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  • Giresun ili Görele ilçesi Kumyalı mahallesi Mebus Şevket Bey caddesi No: 1/E adresinde; Tapunun 27 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan, “kır kahvesi” kullanım vasıflı 9,00 m2 kapalı, 16,00 m2 açık (toplam 25,00 m2) alana sahip işyeri 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir.
  • İhale dokümanı Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından ve ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamedeki hükümlerin aksine bir itirazda bulunamaz.
  • İhale, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’da Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12. Görele/GİRESUN adresinde; Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
  • Taşınmazın muhammen kira bedeli 12.000,00 (Onikibin) TL olup ihaleden kaynaklanan KDV, sair vergiler, resim ve harçlar muhammen bedele dahil değildir. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar ihaleyi alanlara aittir. İhale uhdesinde kalan istekliler kira bedelini sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir.

İstekliler, haleye katılabilmek için istenilen belgeler ile muhammen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmayacak şekilde 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun geçici teminatlarını içeren teklif zarflarını en geç 16 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Teklif zarflarının üzerinde ihalenin ve isteklinin bilgileri açıkça yazılacak, kapatıldığı yerler kaşe ve/veya imzalanacaktır.

  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ya da ödenmesi muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair Görele Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tanzim edilen belge ile aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 16 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gereklidir.
  1. Gerçek Kişiler:

Nüfus Kayıt Belgesi; İkametgâh Belgesi, Geçici Teminata ilişkin belgeler; Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi; İhale şartname bedeline ait makbuz, Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imza edilmiş olan ihale şartnamesi.

  1. Tüzel Kişiler:

Tebligat için adres beyanı; Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi; Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi); Geçici Teminata ilişkin belgeler; Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi; İhale şartname bedeline ait makbuz.

  • İhaleyi yapan idarenin İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; Ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görele Belediyesi Parke Taşı Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1012101

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 metrekare parke taşları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediye Mücavir Alan Sınırları İçerisine Belediyenin Gösterdiği Alanlar
c) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde hafta içi mesai saatlerinde teslim edilecektir. Son teslim gününün İdari veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk iş günü mesai bitimine kadar malzemeler teslim edilecektir.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediyesi İhale Salonu
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 2824 EN 1338
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İÇME SUYU MALZEME ALIMI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU MALZEME ALIMI

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görele Belediye Başkanlığı İçme Suyu Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1007576

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 29 kalem malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fen İşleri Müdürlüğüne ait Su Şebeke Amirliği Depoları
c) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde hafta içi mesai saatlerinde teslim edilecektir. Son teslim gününün İdari veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk iş günü mesai bitimine kadar malzemeler teslim edilecektir.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (2. Kat)
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
    4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
    4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TEKSTİL KENT KABA BİNA İNŞAATI YAPIMI İŞİ

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖRELE İLÇESİ 1 ADET TEKSTİL KENT KABA BİNA İNŞAATI YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/974790

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4442820 – 4545131535
c) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çelik Taşıyıcılı Tekstil Kent Kaba Bina İnşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Giresun İli Görele İlçesi, Tepebaşı Mahallesi 140 Ada 6 Parsel üzerindeki alanda yapılacaktır.
c) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Görele Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (2. Kat)
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3.İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

Yapı Ruhsatı alınması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer İş: Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII Grup Bina İşleri Benzer İş Olarak Kabul  Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği 
  1.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
    9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
    15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

  • Giresun ili Görele ilçesi Kumyalı mahallesi Zübeyir KOÇ caddesi No: 7 adresinde; Tapunun 26 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan, market kullanım vasıflı 448,00 m2 işyeri 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir.
  • İhale dokümanı Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir; Kurumun gorele.bel.tr/duyurular web sayfasından ve ilan panolarından görülebilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale dokümanını satın alarak ihaleye katılan istekli, ihale şartnamesindeki şartları aynen kabul etmiş sayılır. Şartnamedeki hükümlerin aksine bir itirazda bulunamaz.
  • İhale, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, saat 14:00’da Kumyalı Mahallesi, Cumhuriyet meydanı, No: 12 Görele/GİRESUN adresinde; Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
  • Taşınmazın muhammen kira bedeli 1.800.000,00 (Birmilyonsekizyüzbin) TL olup ihaleden kaynaklanan KDV, sair vergiler, resim ve harçlar muhammen bedele dahil değildir. Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü vergi resim ve harçlar ihaleyi alanlara aittir. İhale uhdesinde kalan istekliler kira bedelini sözleşme tarihinde peşin olarak ödeyecektir.

İstekliler, haleye katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte muhammen bedelin % 3’ünden (yüzde üç) az olmayacak şekilde 2886 sayılı kanunun 26.ncı maddesine uygun geçici teminatlarını içeren teklif zarflarını en geç 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Görele Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Teklif zarflarının üzerinde ihalenin ve isteklinin bilgileri açıkça yazılacak, kapatıldığı yerler kaşe ve/veya imzalanacaktır.

  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Görele Belediye Başkanlığına gecikmiş ya da ödenmesi muaccel hale gelmiş borcu olmadığına dair Görele Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tanzim edilen belge ile birlikte aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gereklidir.
  1. Gerçek Kişiler:

Nüfus Kayıt Belgesi; İkametgâh Belgesi; Geçici Teminata ilişkin belgeler; Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi; İhale şartname bedeline ait makbuz; Tüm sayfaları istekli tarafından “okudum” yazılarak imza edilmiş olan ihale şartnamesi.

  1. Tüzel Kişiler:

Tebligat için adres beyanı; Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi; Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi); Geçici Teminata ilişkin belgeler; Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi; İhale şartname bedeline ait makbuz.

  • İhaleyi yapan idarenin İta amirleri; İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar; Bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları; Ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç); 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.
  • İlan olunur.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/916842

 

1-İdarenin
a) Adı : GÖRELE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kumyalı Mahallesi, S.Sinirlioğlu Cad., Cumhuriyet Meydanı. No:12, Kat:2, Belediye Hizmet Binası 28800 GÖRELE/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4545131189 – 4545131535
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200000 LİTRE MOTORİN DİĞER (EURO DİZEL) AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 LT LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 200.000 LİTRE MOTORİN DİĞER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Görele Belediyesi idari sınırları içerisinde yükleniciye ait olan akaryakıt istasyonu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GÖRELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
  2. a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
  3. b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

c)İstekliye Enerji Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Lisansını,

d)İsteklinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

    6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

    7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

    8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

    9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

    10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

    11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

    12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

    14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

    15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Language